（2010）辽民一终字第186号
沈阳实久建筑工程有限责任公司与沈阳东泰新热源发展有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案
辽宁省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2010）辽民一终字第186号
上诉人(原审原告、反诉被告)：沈阳实久建筑工程有限责任公司。
法定代表人：丁树臣，该公司总经理。
委托代理人：张学顺，该公司副总经理。
委托代理人：尹量建，辽宁鼎泰律师事务所律师。
被上诉人(原审被告、反诉原告)：沈阳东泰新热源发展有限责任公司。
法定代表人：纪德遵，该公司董事长。
委托代理人：纪德顺，该公司总经理。
委托代理人：张建明，辽宁司达尔律师事务所律师。
上诉人沈阳实久建筑工程有限责任公司与被上诉人沈阳东泰新热源发展有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，沈阳实久建筑工程有限责任公司不服沈阳市中级人民法院(2009)沈中民二初字第22号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2010年10月21日、2010年11月29日、2010年11月30日公开开庭审理了本案。上诉人沈阳实久建筑工程有限责任公司委托代理人张学顺、尹量建，被上诉人沈阳东泰新热源发展有限责任公司委托代理人纪德顺、张建明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
沈阳实久建筑工程有限责任公司（以下简称实久公司）一审诉称：2004年3月18日，实久公司与沈阳东泰新热源发展有限责任公司（以下简称东泰公司）签订《建设工程施工合同》及补充合同，合同内容为实久公司承包东泰公司道义集中供暖项目中的部分土建工程。范围包括土建、给排水、暖通、电照及消防。现工程已竣工，并已投入使用。按承包合同及补充合同估算价款970万元，现东泰公司只给付650万元，尚欠工程款320万元。请求法院判令东泰公司立即支付拖欠实久公司工程款320万元并承担相应的违约责任，并由东泰公司支付诉讼费。
东泰公司一审辩称：实久公司要求东泰公司支付工程款320万元没有事实依据，请求法院驳回实久公司的诉讼请求。实久公司提出的估算总价款970万元没有计算依据，其主张不能成立；实久公司诉称东泰公司支付的工程款数额与事实不符，实际上东泰公司共计给付实久公司工程款7,610,880.00元，而实久公司只出具了6,832,800.00元的收据，依据实久公司与东泰公司共同确认的工程造价7,414,969.69元，东泰公司多支付了工程款。
东泰公司反诉称：2004年3月18日，东泰公司与实久公司签订一份《建设工程施工合同》，约定由实久公司对东泰公司的1号厂房11一8轴未完工程、8—11轴64MW热水锅炉基础及所有设备基础、9号厂房全部进行施工。之后东泰公司又与实久公司签订工程承包补充协议书等协议书，约定实久公司对东泰公司主厂房、附建楼、食堂、浴池、渣廊、渣库、输煤栈桥、引风机间的尾项工程及辽宁大学新校区、工程学院换热站(各一座)土建部分、水、暖、电部分、围墙等进行施工。合同签订后，实久公司按合同约定进行施工，东泰公司也按合同约定陆续支付工程款。2006年7月23日，实久公司施工的工程预(结)算审核表经东泰公司与实久公司共同确认，辽宁正平工程造价咨询有限公司（以下简称正平工程造价公司）审核，认定实久公司施工的工程总造价为7,414,969.69元。而东泰公司已经向实久公司支付工程款共计7,610,880.00元，多支付工程款195,910.31元。请求人民法院依法判令：1、实久公司返还东泰公司多支付的工程款195,910.00元。2、实久公司为东泰公司开具拖欠的工程款发票。3、由实久公司承担本案的诉讼费。
实久公司针对东泰公司的反诉辩称：实久公司不同意东泰公司的反诉请求。关于工程最终的总造价，东泰公司的审核并没有经过实久公司的确认；东泰公司向实久公司支付工程款的总额不是东泰公司在反诉状中所写的数额，而是实久公司在本诉中所主张的数额。因此，东泰公司要求实久公司返还多支付工程款的诉讼请求没有事实依据，依法不能成立。
一审法院查明，2004年3月18日，东泰公司与实久公司签订《建设工程施工合同》，合同内容为实久公司承包东泰公司道义集中供暖项目中的部分土建工程即1号厂房：(11)-(18)轴未完工程、(8)-(11)轴64MW热水锅炉基础及所有设备基础、9号厂房全部。范围包括土建、给排水、暖通、电照及消防。开工日期为2004年4月1日，竣工日期为2004年9月1日。合同价格采用施工图预、结算，丙级取费下浮4％。合同价格调整方法执行辽宁省2002年建筑装饰安装预算定额，取费按2002年费率，按季度发生的工程，季度网刊信息估价表结算。项目经理一栏为空白，未注明具体人员姓名。2004年4月20日，东泰公司与实久公司签订工程承包协议书，约定：工程名称：围墙。工程概况每隔6M设一砖柱，两个砖柱中间设一基础墩，详见草图。工程承包范围：实久公司负责土建工程(挖土、砌砖、梁筋、砼、抹灰及涂料)，铁艺、铁件由东泰公司负责制作，实久公司负责安装。工程造价：按960延长米一次包死12
总共5页 1
[2] [3] [4] [5] 下一页