（2013）沪高民一(民)终字第5号 (4)
2、保证金的抵扣
国泰公司认为，根据双方签订的结算协议，奥金公司已经收到825万元保证金，其中签订协议之日抵充495万元，奥金公司付款的抵扣程序为保证金、利息、赔偿、工程进度款。合同原约定的竣工日期为2008年4月，因此，剩余的330万元保证金也应当于2008年4月予以抵扣。
奥金公司认为，结算协议的约定违反了法律的规定与备案合同也不一致，其约定系无效约定，保证金不应当抵扣。
原审法院认为，本案中的保证金系履约保证金，双方可以约定在工程结束后返还或抵扣，也可以约定在合同履行过程中返还或抵扣。故现双方约定在结算协议签订之日(2007年6月20日)抵充495万元，并无不当。另330万元，双方约定保证金应当在已付款中居首先抵充地位，因此该330万元也应当在已付款中予以抵充。
3、工程进度款利息
国泰公司认为，由于奥金公司未能按约支付工程进度款，双方在结算协议中约定了工程进度款的利息为月息2%，并约定奥金公司付款的抵扣程序为保证金、利息、赔偿、工程进度款，因此在计算奥金公司的已付工程款时应当扣除其积欠的工程进度款利息。2007年6月20日，双方签订结算协议，约定已经结欠的工程进度款利息532万元(暂定，按有关约定计算，签订协议之日冲抵)。2007年6月30日至2008年4月30日的利息471万元，2008年5月1日计至2009年奥金公司破产时的利息24,299,452.09元应当在已付款中抵扣。另外2007年4月24日的欠条约定50万元以及2008年5月21日通知明确的付款100万元是支付融资款利息，故该150万元，也应当在已付款中扣除。为此，国泰公司提供了532万元利息计算表，以及欠条及通知。
奥金公司认为，结算协议的约定违反了法律的规定与备案合同也不一致，其约定系无效约定。施工合同约定进度款未按约支付应当承担的责任为按银行利率计算，故不应当按2%的月息计算。结算协议约定的抵充程序也违反法律的规定与备案合同的约定，不应当抵扣已付款。且奥金公司的付款已经超过了国泰公司的应得工程款，不应当承担违约责任。至于2007年4月24日的付款50万元明确是利息，可予以确认。故工程进度款利息应当按银行利率计算，且不应当抵扣工程进度款。
532万元利息计算表由双方盖章确认。2007年4月24日欠条载明，由于奥金公司年前工程款支付不足，现承担150万元利息，已付50万元整。(年内汇入浙江国泰)。2008年5月21日通知载明08年5月21日支付的款项中100万元为朱国祥与卢骏于2007年4月24日约定的利息。国泰公司表示上述150万元利息是朱国祥为奥金公司融资而产生的利息，并非是工程进度款利息。奥金公司认为该150万元利息与532万元利息是重复计算。
原审法院认为，结算协议的该项约定是双方真实意思的表示，双方约定奥金公司付款先抵扣利息，再抵扣工程进度款，工程进度款的利率为月息2%。法律法规规定债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：(一)实现债权的有关费用；(二)利息；(三)主债务。双方约定的利率数额没有超过同类贷款利率的四倍。因此，双方的约定并不违背法律的规定。2007年6月20日，双方签订结算协议时已经明确抵扣532万元进度款利息，该部分利息应当从奥金公司的已付款中扣除。至于欠条及通知列明的150万元，该利息的约定时间在结算协议之前，欠条载明由于奥金公司年前工程款支付不足而承担150万元利息，国泰公司也无证据证明双方除工程进度款需计息外尚有其他关系，因此该150万元本院不重复计算。根据上述计算利息与本金的规定，奥金公司的每笔付款均应当先扣除其前期积欠的利息，因此2007年6月30日至2008年4月30日的利息1,797,465.01元，2008年4月30日以后的工程进度款利息8,917,801.06元均应当计算并抵扣在已付款中。另外，2008年4月30日以后的工程进度款利息13,153,993.69元因奥金公司未再付款而不能抵扣。
4、停工损失
国泰公司认为，因建设单位建设资金短缺，双方在签订结算协议时就约定，因奥金公司原因停工，其应当承担5万元每天的停工损失。该协议签署时国泰公司已经停工60天，故双方在该协议中明确顺延工期60天。此后因资金问题未能得到解决，加之甲供材料不进场，甲方专项分包工程停工，至2008年5月其已经无法继续施工，因此提交停工报告。在该停工报告获得了监理及建设方的同意后开始停工，期间只进行了电梯配合安装等零星工作直至其与清算小组、虹亚公司签订后续施工协议，于2010年6月继续施工。根据双方结算协议，奥金公司应当承担2007年6月20日前的停工损失300万元，2008年5月7日后的停工损失3,000万元。根据结算协议，奥金公司已付款项的抵充顺序为保证金、利息、赔偿、工程进度款。该款项应当从已付款中抵扣。为此国泰公司提供了停复工报告、后续施工协议，以及国泰公司在此期间发放工人工资清单及机械合同。
总共8页
[1] [2] [3] 4
[5] [6] [7] [8] 上一页 下一页