（2013）惠中法民二终字第96号(2)
反诉被告在庭审中辩称，1、反诉的第一项，我方在合同中从未约定单价是28.3元，至合同签订后，我没有收到反诉人任何产品。2、反诉人说我方在其催收下才支付拖欠模具费不符合事实，我方在签订购销合同的下午就支付了货款，双方约定在2010年11月10日反诉人要求交付产品，我方才支付余款，但是我方至今都没有收到货，不存在我方拖欠货款的事实。3、我方是主动和反诉人协商解决问题。4、2012年5月16日反诉方在我方催促下，到我方工厂协商问题，双方分歧较大，后反诉人报警说我拘禁反诉人不符合事实，反诉人说我所要8千元不符合事实。
一审查明事实
一审审理查明：2011年10月8同，原、被告签订《购销合同》一份，合同约定，由原告向被告订做一批拉伸桶，主要内容有：一是产品表面处理内麻轮光外粗按样品，产品长度规格0.57×高227直径231㎝；二是加工方式为拉伸，单价25.6元／个，模具费23000元；三是质量要求及技术标准：按供方的技术标准中相应的合格产品标准，按需方提供签字样品确认生产，产品起订数量为每单5000pcs；四是模具付款方式，确定开模付30％订金，生产5000pcs成品；付清余下70％模具费(2011年11月10日前付清)。五是付款方式：需方确认样品时先付供方总货款30％的材料预付款，供方收到材料款后及时安排生产，(如需方付款有时间上的延误，则所有责任由需方负责，余款交货时结算付清)。六是交货方式：按实际出货产品件数计算，送货到深圳原告办事处。七是需方及时汇款至供方，供方赶在11月10日前生产5000 pcs成品给需方，如没有完成，需方需退回30%材料预付费给供方，需方要在2011年10月9日前付30%的模具订金给供方。八是需方在供方工厂生产数量达到7万个以上，供方将其模具费退还给需方（从货款中扣除）。合同签订后，原告支付被告模具定金人民币7000元。
2011年10月18日，被告向原告发出电子邮件，内容为：“彭先生，你好！附档是按样品测量出来的各项尺寸，请查收，谢谢！”该邮件含不锈铁拉伸桶设计图附件一份。2011年10月30日，原告向被告发出采购单，该采购单约定的订单数量为拉伸桶5000 pcs，单价25.6元/个，交货期为2011年11月10日。有手写补充交货期约定2011年11月10日前必须交够2000个；2011年11月15日前必须交够5000个。若延期交货或者品质不符合要求造成的返工、停工费用全数转嫁到供方，供方不得有异议(品质标准按样板)。双方在《采购单》签字确认。原告按被告的要求通过中国农业银行支付被告30％的材料订金人民币35000元。后被告没有在约定的时间内向原告交付采购产品，双方就此有电话协商。2012年5月16日，被告到深圳原告处协商交付产品问题。被告提出不要原告的制作的产品，要原告退还订金及预付材料款。双方因协商不成而产生纠纷
总共2页
[1] 2
上一页